陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目总承包（EPC）公开招标

陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目总承包(EPC)公开招标公告

1、招标条件

本招标招标人为陕西未来能源化工有限公司。项目已具备招标条件，现对金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目总承包(EPC)进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

2.1 项目名称：陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目总承包(EPC)

2.2 项目编号：SNZB-EEDS-D20236-0251

2.3工程概况：

陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目隶属于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿，位于榆林市榆阳区，行政区划隶属金鸡滩镇及孟家湾乡管辖。内容包括5#宿舍楼和文体活动中心以及相关的室外配套工程。

5#宿舍楼位于已建1#-3#宿舍楼西部，该地块面积约33.8亩。地上6层，1层层高3.6m，其他层层高均为3.3m。建筑高度为20.4m(室外地坪至檐口)，建筑面积约9964.5㎡，共有宿舍201间；建设计使用年限为50年；抗震设防烈度为6度。

5#宿舍楼内配套工程包括：通风系统、楼室内供配电及防雷接地、宿舍楼综合布线系统、智慧楼宇系统(智慧宿舍、安防报警、数字视频监控)、宿舍楼火灾自动报警系统、宿舍楼电梯工程、热水工程、给水工程、排水工程、消防工程、中水工程等。

5#宿舍楼室外配套设施包括：新建场区道路、场区绿化、广场砖地面、检查井、阀门井、钢筋混凝土综合管沟、重力式挡墙、室外照明、室外供暖、生活给水管路、室外热水管路、室外消防管路、室外中水管路、室外排水管路等工程。

文体活动中心位于已建1#-3#宿舍楼西部，新建设中的4#宿舍楼南部，该地块面积约33.8亩。文体活动中心总建筑面积约4984㎡，建筑占地尺寸为164m×32m，占地面积约5890㎡。建筑耐火等级为二级；建设计使用年限为50年；抗震设防烈度为6度。

文体活动中心共分为4部分，由西向东分别为健身休闲区、篮球馆、羽毛球馆和培训中心。中部为篮球馆和羽毛球馆，1层建筑，建筑高度约15m，室内净高10m。西侧为健身休闲区，1层建筑，为健身房、台球室、棋牌室、乒乓球室、瑜伽室等锻炼休闲场所和设备间，层高为7.5m，建筑高度约9m。东侧为培训中心，布置有考试教室(50人)、观影厅、多功能厅，1层建筑，建筑高度约9m。

文体活动中心室内配套工程包括：室内供配电及防雷接地、火灾自动报警系统、综合布线系统、视频监控、室内消防、室内采暖、给排水、多媒体设备等工程。

文体活动中心室外工程配套工程包括：钢筋混凝土管沟、检查井、阀门井、室外配电、室外采暖管路、室外给水管路、室外消防管路、室外排水管路、换热站及隔音墙等工程。

本项目的场外作业环境、风土人情以及与该项目相关的交叉作业等情况投标人应进行现场勘查，准确掌握现场实际情况，投标人中标后不得以现场情况了解不全面导致投标漏项、实际施工量和投标工程量偏差过大等原因，向招标人索赔费用和工期。

2.3.1电源条件

施工电源：招标人只指定临时用电的接口，不负责将临时用电接入施工区域内，相关接电的手续和临时用电的设备、设施均由投标人自行解决，相关费用由投标人纳入报价并承担相关责任。电费计入投标报价中，安表计量，按照当月实际使用量和当月的电费单价按月扣回电费，招标人提供相应发票。

2.3.2水源条件

施工用水：招标人指定施工用水的接口，不负责将施工用水接入施工区域内，施工用水设施、设备由投标人自行解决，相关费用由投标人纳入报价并承担相关责任。

2.3.3通讯条件

通讯线路招标人不指定接口，由投标人根据现场情况自行解决，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

2.3.4道路条件

施工道路由投标人自行解决，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

2.3.5投标人的临时宿舍、办公设施不得修建在33.8亩规划用地红线内，确需在场内修建临时宿舍和办公设施的，需经招标人同意后，方可修建。投标人的临时宿舍和办公设施可修建在招标人指定的区域，若招标人指定的区域无法使用时，由投标人在场区外自行解决，费用由投标人纳入报价并承担相关责任。

2.4建设工期：

5#宿舍楼建设工期10个月(含施工准备期)，文体活动中心建设工期9个月(含施工准备期)，开工日期以实际开工时间为准。

2.5建设地点：榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩煤矿既有1#-3#宿舍楼西侧。

2.6标段划分：本项目不划分标段。

2.7招标范围：陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿5#宿舍楼和文体活动中心项目总承包(EPC)，具体内容详见“技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)”。

本标段包括项目的设计、采购、施工、地企关系协调、手续办理等工作内容。实现设计、采购、施工、手续办理各阶段工作的合理交叉与紧密融合，并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责。具体承包范围描述如下：

(一)设计

本项目的施工图设计以招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)和招标人提供的图纸、技术资料等为基础(以上资料描述不一致的，按照标准高的执行)，包括招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)涵盖的所有内容的施工图设计。投标人应进行现场勘察，详细调研金鸡滩煤矿现有建筑物的风格，投标人设计的施工图，要与金鸡滩现有建筑物的风格保持一致，必须符合国家标准和行业规范，满足人防、安全、消防、环保、节能等专项设计的设计规范。设计标准不得低于招标文件、技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)等技术资料要求的设计标准。低于招标人要求的设计标准的，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。即使招标人中标后，若发现中标人设计的标准低于招标人要求的设计标准，招标人有权要求投标人按照招标人要求的设计标准施工，并不增加任何费用。

设计内容包括：

(1)5#宿舍楼单体建筑的设计和室外配套设施，室外配套设施包含新建场区道路、场区绿化、广场砖地面、检查井、阀门井、钢筋混凝土综合管沟、重力式挡墙、室外照明、室外供暖、生活给水管路、室外热水管路、室外消防管路、室外中水管路、室外排水管路等工程。详见技术规格书。

(2)文体活动中心和室外配套设施，室外配套设施包含钢筋混凝土管沟、检查井、阀门井、室外配电、室外采暖管路、室外给水管路、室外消防管路、室外排水管路、换热站及隔音墙等工程。详见技术规格书。

(3)设计依据国家或行业的最新设计规范进行施工图设计，若投标人与招标人签订工程总承包合同(EPC)后，因客观原因导致施工图审查延期，在施工图审查前设计规范更新的，以最新的设计规范开展施工图设计，因此增加的费用(包括但不仅限于设计费、工程费用)由投标人承担，投标人在投标时，充分考虑该部分风险，并将其纳入投标报价中。

(二)采购

负责该总承包项目所有的设备、材料采购工作；负责设备、材料的催交、运输以及运抵现场后的接收、检验、保管等工作；所有进场设备、材料的质量标准必须满足招标人相关技术文件和相关标准、规范的要求，对进场设备、材料严格按照相关质量验收规范进行检验和验收。投标人中标后，按照招标人要求的品牌，报送样品，样品经招标人确定后，方可采购。

一般性建设工程质量检测费用由招标人承担，安全、消防、防雷、节能、特种设备等涉及专项验收或者由政府职能部门检测或政府职能部门下属企业负责检测的费用由投标人纳入投标报价，并承担相关责任。

5#宿舍楼项目中的家具和电视机不包含在本标段中，由招标人自行采购。

(三)施工

完成招标人提供的技术规格书、可行性研究报告(代初步设计)涵盖的所有的永久工程的施工，以及为完成永久工程实施的临时工程的施工，并承担产生的所有费用。施工过程中严格按照相关施工、验收标准、规范组织施工，施工质量达到“优良”标准，争取获得“太阳杯”工程奖。施工现场达到文明工地标准，同时满足智慧工地的要求：需包括劳务实名制管理、噪音环保扬尘监测、施工现场视频监控等智能系统。

(四)手续办理

1.临时进场道路修建、临时用地手续办理由投标人负责，使用既有道路维护、补偿由投标人承担。

2.投标人负责安全、消防、环保、职业卫生、防雷、节能、档案等国家或行业规定的各项专项验收，并承担产生的费用。

3.办理场地平整外购土方需要的相关审批手续，并承担产生的费用，包含但不仅限于：临时用地手续、林业手续、取土场的水土保持批复、附着物补偿、植被恢复、水保设施补偿等。

4.投标人负责办理建设工程规划审批、验收；施工图审查发生的相关费用由投标人纳入报价，并承担相关责任。

5.人防工程相关审批手续(选址、设计、验收等)由投标人对接办理，人防易地建设费由招标人缴纳，其余发生的相关费用由投标人纳入投标报价，并承担责任。

6.投标人负责配合招标人办理施工许可证、工程质量监督等手续。

(五)地企关系协调

投标人自行处理影响场内、场外永久工程和临时工程正常施工的地企关系的协调，并承担所有的费用。

(具体内容详见技术规格书)

3、投标人资格要求

3.1独立投标：投标人必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业。

3.2联合体投标：联合体双方应是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的具有一般纳税人资格的独立法人。双方必须签订联合体协议，牵头单位由施工单位承担，牵头单位具有施工总承包资质。联合体中标的，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。

3.3同时具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程行业设计乙级及以上资质，并应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。

3.4具有合格有效的企业安全生产许可证。

3.5拟委派的项目经理应具有国家注册执业资格，施工负责人应具有建筑工程专业一级注册建造师资格，项目经理具有工程总承包管理经验。项目经理、施工负责人均不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职。

3.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

3.7具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.8未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方公共资源交易平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、重大工程质量事故、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息(需在投标文件中附信用查询)。

3.9本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过两家。

注：本项目实行资格后审，投标人从招标代理机构处得到招标文件，不代表通过资格审查。以上资料需提供原件扫描件，招标人保留签订合同查验原件的权利。

4、业绩要求

2020年1月1日以来具有类似项目工程施工业绩，单个项目合同额度不低于10000万元人民币，工程质量达到合格。工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性，如发现或被投诉提供虚假业绩证明的，一旦查实，取消投标资格并承担相应损失，招标人保留查验合同原件的权利。

5、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2023年06月12日起至2023年06月19日17:00时止(北京时间，下同),注册中国矿用物资网会员，下载“投标管家”报名并获取电子招标文件。

5.2会员注册

未注册中国矿用物资网的用户，登录中国矿用物资网(www.minegoods.com)，点击“纵横招标”进入山东能源集团电子招标投标交易平台网站(snzb.minegoods.com，以下简称“电子招投标平台”)，点击“注册”完善会员注册信息，待平台审核后完成注册。如账号无法登录电子招投标平台，登录中国矿用物资网-点击右上角“工作台”-“客户管理”-“我的申请”完善信息、查看审核结果。

5.3报名及文件获取

登录电子招投标平台-点击右上角“工具下载”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”，点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成标书费虚拟账户、保证金虚拟账户，投标人线下通过网银，向标书费虚拟账户缴纳标书费完成报名，完成报名后方可登录投标管家-点击“招标文件”-“下载”获取电子招标文件。

报名阶段，投标人通过企业账户缴纳标书费的暂时可不需要办理CA数字证书，投标人通过个人账户缴纳标书费的必须先办理CA数字证书，上传CA签章的标书费个人授权委托书，方可缴纳标书费。

5.4 CA数字证书办理

CA数字证书必须在上传投标文件前办理，投标人使用CA数字证书签章加密后，方能上传投标文件。登录电子招投标平台-扫描网页右下角二维码-下载、安装、注册、登录干将APP -绑定EC-维护信息-证书缴费-申请干将CA数字证书(企业证书、个人证书)-上传签章，审核成功后，登录电子招投标平台，点击“投标供应商”-点击“绑定CA”完成绑定CA。

5.5电子招投标平台会员注册、干将APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台 “服务中心”、“CA办理”栏目。技术支持联系方式电话： 4006210777，QQ：592658358, 服务时间：工作日8:30-17:00。

5.6招标文件售价500元，售后不退。标书费发票形式为电子发票，电子发票将发送至投标人报名时登记的邮箱，投标人自行下载，发件人为 “51发票”。报名时投标人确保所登记的开票信息准确无误，否则由此造成的发票错误，责任由投标人承担。

6、投标文件的递交

6.1电子投标交易平台投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年07月04日09时00分，投标人应在截止时间前通过山东能源集团电子招标投标交易平台“投标管家”递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，电子投标交易平台将予以拒收。

6.3投标人线下通过公司账户向保证金虚拟账号缴纳投标保证金，缴纳完成后方可上传投标文件，投标人登录“投标管家”查看保证金虚拟账号。上传投标文件的流程详见电子招投标平台“服务中心”栏目。

6.4投标文件解密方式为集中解密，投标人无需进行任何操作，无需到开标现场，开标现场不再收取纸质版投标文件。评标期间，请各投标人授权代表保持电话畅通，以便澄清答疑，否则一切后果由投标人承担。如有变化，另行通知。

7、发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(www.ygcgfw.com)、中国矿用物资网(www.minegoods.com)上发布。

8、联系方式

招标人：陕西未来能源化工有限公司

联系人：徐先生(兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司经营管理部)

代理机构：山东能源招标有限公司

联系人：司经理

电  话：0531-62355708

邮  箱：snzb@vip.126.com